Договор на услуги изготовления изделий

Договор на изготовление текстильных изделий

на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам

Дата заключения договора:__.__.20__ г.

____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ (наименование должности) ____ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании _______, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (наименование должности) ______ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика.

1.2. Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.

1.3. Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа согласовывается и утверждается Сторонами

1.4. Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия __ рабочих дней с момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа, направленного Заказчиком).

2.Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере ___ % от стоимости заказа на основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части производится в течение __ рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком.

2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика.

2.4. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.5. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.6. Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.1. Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу. Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость Изделий.

3.2. Факт доставки Заказчику подтверждается накладной, подписанной представителями обеих Сторон.

3.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.

4.1. Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

4.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

4.3. Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет ____ месяцев.

4.4. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

4.5. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

5.Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему Договору;

5.1.2. удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором стоимость работы;

5.1.3. отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с производства;

5.2.2. уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей;

5.2.3. выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком для конструирования и пошива Изделий;

5.2.4. при обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине, устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. в течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при их осмотре в упакованном виде;

5.3.2. предоставлять свой материал для пошива Изделий;

5.3.3. вносить корректировки в процессе исполнения заказа;

5.3.4. предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии, предоставить всю необходимую информацию об Изделии;

5.4.2. принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором;

5.4.3. в разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.1. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

6.2. Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком данные в заказе.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий осуществляется силами самого Подрядчика.

6.4. В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость невыполненной работы.

6.5. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.Срок действия договора

7.1. Договор заключен на срок до __.__.20__ г.

7.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров.

8.2. При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

Договор об оказании услуг по пошиву меховых изделий

Автор документа

Договор
об оказания услуг по пошиву меховых изделий

Индивидуальный предприниматель _____________________, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия __ № _____________ от «__»________20__г., именуемый в дальнейшим Исполнитель и _____________________________________________

___________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшим Заказчик заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по пошиву меховых изделий из натурального меха, полученного от Заказчика. Исполнитель обязуется также сдать результат готовых изделий — головные уборы из меха (далее — меховые изделия) в соответствии с заявкой, принятой от Заказчика, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить результат работ в соответствии с поданной заявкой и товарными накладными, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2 Исполнитель при выполнении работы использует собственные материалы, а именно: подкладочная ткань, нитки, пуговицы, другая фурнитура, необходимая для изготовления мехового изделия.

1.3 Модель, ассортимент, количество изделий, изготавливаемых Исполнителем Заказчику по настоящему договору Заказчик определяет самостоятельно и указывает в заявке.

1.4 Право собственности на меховые изделия и риск случайной гибели товара переходит к Заказчику в момент сдачи товара грузоперевозчику или Заказчику (Уполномоченному представителю Заказчика) Исполнителем.

2. Обязанность сторон

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Уточнить и согласовать после получения заявки от Заказчика ассортимент, объёмы, сроки поставки заказа, цены на товар, способ доставки.

2.1.2 Поставить товар по цене, количеству, ассортименту, согласно принятой заявки.

2.1.3 Экономно расходовать материалы и вернуть излишки меха Заказчику из расчёта расходности на ед. продукции и произведенного количества меховых изделий

2.1.4 Организовать поставку товара Заказчику за свой счет.

2.2 Исполнитель имеет право:

2.2.1 Задерживать отправку товара до его полной оплаты Заказчиком.

2.3 Заказчик обязуется:

2.3.1 Предоставить заявку Исполнителю с указаниям всех параметров заказа.

2.3.2 Осуществить приемку и оприходавание поставляемых товаров по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

2.4 Заказчик имеет право:

2.4.1 В случаи не соответствия принятой от Исполнителя продукции сделанному заказу требовать доукомплектовать или заменить товар в течении 5 дней с момента получения груза.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1 Цена за единицу мехового изделия устанавливается из расчета стоимости собственных материалов, затраченных Исполнителем на изготовление мехового изделия и стоимости работы.

3.2 В рамках настоящего договора Заказчик осуществляет предварительную оплату товара в размере 20% от общей стоимости товара в соответствии с заказом.

3.3 Оставшуюся сумму в размере 80% Заказчик оплачивает Исполнителю в течении 3 дней после извещения Исполнителем Заказчика о готовности осуществить отправку товара.

3.4 Исполнитель осуществляет передачу товара грузоперевозчику в течении 3 дней с момента получения всей суммы за поставляемый товар.

3.5 Заказчик осуществляет оплату товара путём зачисления денежных средств на расчётный счёт или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

3.6 При безналичном расчёте Заказчик обязуется выслать факсимильной связью копию платежного поручения о произведенном платеже с отметкой банка о списании суммы денежных средств с расчетного счета за партию товара.

4. Маркировка и упаковка товара

4.1 Товар должен быть упакован, тара должна соответствовать ГОСТам.

4.2 Исполнитель обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

5. Условия и порядок Доставки

5.1 Поставка товара по настоящему договору осуществляться путем передачи товара грузоперевозчику указанному в заявке или самому Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика).

5.2 Товар отгружается со склада силами и средствами Исполнителя в количестве, качестве и ассортименте в соответствии с заявкой.

5.3 Моментом исполнения обязанности Исполнителя по передачи товара Заказчику

считается дата сдачи товара грузоперевозчику или Заказчику, (уполномоченному представителю Заказчика) указанная в транспортной накладной.

6. Ответственность сторон

6.1 За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующем законодательством.

6.2 В случае просрочки исполнения одной из сторон обязательства, предусмотренного договорам, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договорам, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договорам срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной третей действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие неопределенной силы или по вине другой стороны.

6.3 Исполнитель и Заказчик ни полностью, ни частично не вправе передать (уступить третьему лицу) свои обязательства по настоящему договору.

7. Форс-Мажор

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему договору, если это неисполнения явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные документы РФ.

8. Разрешение споров

8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с участием всех сторон по договору.

8.2 Стороны устанавливают, что все возможные разногласия по договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 рабочих дней с момента их возникновения.

8.3 В случаи невозможности урегулирования споры разрешаются в Арбитражном суде _____________________.

9. Изменения и дополнения к настоящему договору

9.1 Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию всех участников договора с обязательным составлением дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2 Стороны обязаны информировать друг друга в случае изменения юридического адреса и реквизитов в 5-и дневный срок. Сторона, которая не была своевременно уведомлена и причинила другой стороне ущерб по этой причине ответственности не несет.

10. Срок действия договора

10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует

11. Прочие условия

11.1 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

12. Реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на изготовления столешницы из искусственного камня

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком.

1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком.

1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей.

2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей.

2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.

3.2. Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.

3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.

4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.

4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.

4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.

4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.

4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.

4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.

5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.

5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.

5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.

5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).

5.6. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.

5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.

5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).

6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).

6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.

6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.

8.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Договор-оферта на оказание услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Договор публичной оферты на оказание услуг по изготовлению зеркал и стекол с индивидуально-определенными свойствами, их доставке и монтажу» (далее «Договор») определяет взаимоотношения между обществом с ограниченной ответственностью «ЗЕРКАЛОВ» (ОГРН № 5067847431218 от 11.10.2006г.) в лице Генерального директора Власова Владимира Васильевича, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и «Заказчиком» (физическим или юридическим лицом), с другой стороны, принявшим публичное предложение (оферту), о заключении Договора.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо или юридическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами договора Оферты.

1.3. Настоящие Условия являются публичной Офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 ГК РФ. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования Услуг.

1.4. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является заказ услуг, утверждение и подписание Заказчиком бланка Заказа (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также факт оплаты этих услуг.

1.5. Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2. Определения и термины

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

  • Услуга – комплекс работ, как в совокупности так и по отдельности, оказываемых Исполнителем, связанных с изготовлением, доставкой и монтажом Изделий.
  • Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенный на сайте Исполнителя.
  • Договор – договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.
  • Акцепт — полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения Заказчиком действий, указанных в разделе 9 Оферты, создающее Договор между Заказчиком и Исполнителем.
  • Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях и в установленном порядке, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты.
  • Исполнитель – ООО «ЗЕРКАЛОВ».
  • Изделия – зеркала и стекла (в том числе зеркала в раме, зеркальная плитка, стеклянные полочки) с индивидуально-определенными свойствами: размерами, видом материала, цветом и пр., изготавливаемые из материалов Исполнителя.
  • Заказ – неотъемлемый документ настоящего Договора, содержащий информацию о виде услуги, ее цене, количестве и сроках ее оказания, информацию, реквизиты, оттиск печати, подпись уполномоченного представителя Заказчика, оформленная на бланке Исполнителя.
  • Сайт Исполнителя – официальный web-сайт Исполнителя, доступный в сети Интернет по электронному адресу http://www.zerkaloff.ru/

3. Предмет оферты

3.1. Исполнитель, при наличии технической и иных возможностей, обязуется оказывать услуги Заказчику на основании заказа, а Заказчик принимать и оплачивать Услуги на условиях настоящей Оферты.

3.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменить условия настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сервере http://www.zerkaloff.ru, не менее чем за один день до их ввода в действие.

4. Условия и порядок предоставления услуг

4.1. Оказание услуг по настоящей оферте производится Исполнителем на основании Заказа, составленного по заявке Заказчика, оформленной в письменном или электронном виде, в которой указывается вид услуги (изделия), параметры, количество, цена и сроки ее оказания.

4.2. В необходимых случаях Исполнитель по согласованию с Заказчиком разрабатывает эскиз зеркал (стекол) с указанием технических параметров заказываемой продукции, размеров, расположением визуальных элементов на изделии и других характеристик, а Заказчик утверждает и подписывает данный документ.

4.3. При внесении изменений в макет сроки оказания услуг переносятся на количество времени, необходимое для внесения таких изменений.

4.4. Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по настоящему договору в момент подписания товарной накладной и/или акта выполненных работ.

4.5. Товар надлежащего качества обмену и возврату не подлежит. Надлежащее качество Товара определяется согласно «Техническим условиям изготовления изделий из зеркала и стекла».

4.6. Гарантийный срок на установку зеркал составляет 12 месяцев с момента подписания акта.

5. Стоимость и порядок оплаты

5.1. Стоимость услуг по каждому отдельному заказу устанавливается на основании прейскуранта цен Исполнителя действующего на день выставления счета и действительна в течении трех банковских дней или по индивидуальной договоренности Заказчика с Исполнителем.

5.2. Условия оплаты:

5.2.1. Для юридических лиц: предоплата безналично, в размере 100%, либо иные условия оплаты, при заключении отдельного Договора;

5.2.2. Для физических лиц:
а) при самовывозе при заказе изделий до 2000 рублей – предоплата 100%;
б) при самовывозе при заказе на сумму от 2000 рублей и более возможна предоплата 50%;
в) при доставке и(или) установке предоплата за изделия 100%, услуги можно оплатить по факту наличными, после завершения работ и подписания Акта выполненных работ (если сумма услуг не превышает 10 000 рублей, в этом случае предоплата по всему заказу составляет не менее 70%);

5.2.3. Дополнительные условия оплаты для физических лиц — предоплата 100% в случаях:
а) при заказе изделий криволинейной либо непрямоугольной формы по шаблонам Заказчика;
б) при заказе изделий с отверстиями и вырезами по чертежу клиента (кроме отверстий под сквозной крепеж, которые располагаются штатно);
в) при заказе зеркал (стекол) с пескоструйным рисунком;
г) при заказе зеркал с подсветкой или в багете.

5.3. Оплата услуг производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета. Условия оплаты услуг указываются в заявке.

5.4. Стоимость услуг указывается без НДС (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 2137 от 01.11.2006)

5.5. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.

6. Обязанности сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Передать Заказчику качественно изготовленные Изделия, соответствующие конфигурации, указанной в Заказе, в установленный срок.

6.1.2. До момента передачи Изделий Заказчику обеспечить их сохранность.

6.1.3. В случае обнаружения необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в Заказе и не оговоренных заранее с Заказчиком, Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику. Все дополнительные Работы включаются в стоимость настоящего Договора

6.1.4. В случае обнаружения дефектов Изделий, а также дефектов и недоделок в Работе (при поставке, в ходе работ и на протяжении гарантийного срока) устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.1.5. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.4.1, 6.1.1 расторгнуть Договор с возвратом Заказчику внесённых им ранее денежных средств, за вычетом стоимости фактически исполненных обязательств.

6.1.6. Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по Договору с момента подписания необходимых документов.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. При заказе правильно указать размер, вид и другие характеристики Изделий, если замер не производился Исполнителем.

6.2.2. В случае использования эскиза Заказчика соблюсти «Требованиям, предъявляемым к эскизам Клиентов».

6.2.3. С момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменения размеров и (или) конфигурацию проёмов, территории, для которых будет изготавливаться Изделие.

6.2.4. При самовывозе: забрать готовые изделия (товар) со склада Исполнителя в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента оповещения Заказчика о готовности. По истечении срока хранения товара на складе ООО «ЗЕРКАЛОВ» вправе взыскать с заказчика плату за хранение товара из расчета 5% от суммы заказа за каждый дополнительный день хранения, но не более 100%. За целостность и наличие товара, не вывезенного в указанный срок, ООО «ЗЕРКАЛОВ» ответственности не несет.

6.2.5. При доставке: обеспечить Исполнителю возможность передачи Изделий: присутствовать по указанному адресу в день доставки, указанному в заказе (сам Заказчик или его доверенное лицо) с надлежаще оформленной доверенностью и необходимыми печатями (для юридических лиц), принять Изделия в день, согласованный с Исполнителем.

6.2.6. При монтаже: Заказчик обязан подготовить помещения к Работам согласно инструкции по подготовке помещения к монтажным/демонтажным работам, представленной на сайте www.zerkaloff.ru, в частности предоставить Исполнителю схему скрытых коммуникаций (скрытой проводки, труб отопления и водоснабжения и т. д.). В случае не предоставления данной схемы, вся ответственность за повреждение скрытых коммуникаций и последствия их повреждения лежат полностью на Заказчике. В некоторых случаях, Исполнитель, в лице монтажников, имеет право отказаться от работ, сопряженных с риском повреждения скрытых коммуникаций.

6.2.7. В случае необходимости Заказчик обязан принять под ответственное хранение Изделия, привезенные по указанному в договоре адресу. Принятие Изделий подтверждается подписанием расписки о приеме на ответственное хранение ответственному лицу Заказчика.

6.2.8. При получении Изделий провести проверку их внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента до проведения Работ. В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в Акте осмотра товара. В противном случае претензии по качеству товара приниматься не будут.

6.2.9. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Исполнитель вправе отказать в оказании Услуг Заказчику в случае, если:

6.3.1. Заявка не содержит достаточного количества данных для исполнения Услуги;
6.3.2. Отсутствует техническая возможность для оказания услуг;
6.3.3. Отсутствуют материалы для изготовления Изделий и/или иные возможности для оказания Услуг;

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Вносить изменения в Заказ до момента начала производства изделий Исполнителем;
6.4.2. В случае обнаружения брака или нехватки готовой продукции указать об этом в акте.

7. Ответственность сторон

7.1. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимание характер оказываемой услуги, обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием Услуг, применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящей оферты, разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя.

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пени в размере 1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.

7.4. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель оплачивает пени в размере 1% от суммы просроченного заказа за каждый день просрочки, но не более 10%.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с возвратом внесённых ранее денежных средств, за вычетом фактически исполненных Исполнителем обязательств по Договору.

7.6. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время. В этом случае Исполнитель обязан вернуть Заказчику внесенные им денежные средства, за вычетом фактически исполненных Исполнителем обязательств по Договору.

7.7. В случае невозможности исполнения обязательств по Договору, возникших по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

7.8. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, а также война или военные действия, террористические акты; перепады напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу из строя технических средств какой-либо из сторон договора.

7.9. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору, срок выполнения Сторонами своих обязательств переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше указанного срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Договор прекращает свое действие.

7.10. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

8. Гарантии

8.1. Исполнитель гарантирует изготовление изделий из стекла, зеркала, профиля, согласно выбранному образцу, отображенному в Заказе.

8.2. Изделия надлежащего качества обмену и возврату не подлежат. Надлежащее качество Изделий определяется согласно «Техническим условиям изготовления изделий из зеркала и стекла».

8.3. Гарантийный срок на Изделия составляет 12(двенадцать) месяцев.

8.4. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем за свой счёт в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования об их устранении.

8.5. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
— появление царапин, бой Товара, принятого на ответственное хранение и еще не установленного на место (механические повреждения);
— механические повреждения при монтаже Товара Заказчиком или третьими лицами;
— нарушение рекомендаций Исполнителя по хранению, транспортировке, эксплуатации Товара;
— порча Товара по вине Заказчика.

8.6. Исполнитель не несет ответственности, связанной с использованным клеем и методами наклеивания, повлекшие за собой порчу амальгамы зеркала, в случае самостоятельного монтажа зеркал силами Заказчика.

9. Срок действия и изменение оферты

9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Исполнителя и действует до момента ее отзыва Исполнителем.

9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты доводятся до Заказчика по выбору Исполнителя посредством размещения на Сайте Исполнителя, либо путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес, указанный Заказчиком при заключении Договора или в ходе его исполнения.

9.3. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, последние вступают в силу с момента доведения об этом сведений до Заказчика, согласно п.8.2, если иной срок вступления их в силу не определен Офертой или дополнительно при таком сообщении.

9.4. Указанные в Оферте обязательные для Сторон документы утверждаются, дополняются и изменяются Исполнителем по собственному усмотрению и доводятся до сведения Заказчика в порядке, предусмотренном для уведомления Заказчика об изменении Оферты.

10. Срок действия, изменение и рассторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, заключенному на разовое оказание Услуги;
б) до истечения срока, на который был заключен Договор;
в) до момента расторжения бессрочного Договора.

10.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту и (или) указанные в ней обязательные для Сторон документы влечет за собой автоматические изменение заключенного и действующего между Сторонами Договора, если Заказчик не отказался от исполнения Договора на новых условиях до установленного момента вступления их в силу и продолжает пользоваться предоставляемыми по Договору Услугами по истечении указанного срока. Изменения Договора вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту и (или) указанными в ней обязательными для Сторон документами. Во избежание сомнений, уведомление Исполнителем о внесении изменений в Оферту и (или) указанные в ней обязательные для Сторон документы считается доведенным до сведения Заказчика с момента размещения таких изменений на сайте Исполнителя или направления их Заказчику по электронной почте.

10.3. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается действующим на условиях Оферты в последней редакции со всеми обязательными для Сторон документами.

10.4. Договор может быть расторгнут:

10.4.1. По соглашению Сторон в любое время.

10.4.2. По инициативе Исполнителя путем одностороннего отказа от его исполнения в случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору.

10.4.3. По инициативе любой из Сторон с уведомлением другой Стороны.

11. Прочие условия

11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

11.2. Споры по Оферте и/или Договору разрешаются в предварительном претензионном порядке. В случае недостижения Сторонами согласия споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.

11.3. Все документы, отправленные и полученные путем обмена посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи и сети Интернет считаются официальными документами и по своей правовой природе приравниваются к оригиналам.

11.4. В случае если одно или более положений Оферты или Договора являются по какой- либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты или Договора, которые остаются в силе.

11.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое время оформить заключенный Договор на оказание Услуг в форме письменного документа, выражающего содержание действующей на момент его оформления Оферты, указанных в ней обязательных для Сторон документов и заявления на оказание Услуг, поданного Заказчиком.

12. Реквизиты

ООО «ЗЕРКАЛОВ»
Юридический и почтовый адрес: 196631, РФ, г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Рехколовское ш, д. 74а
Адрес офиса и мастерской: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер, д.1, лит. БЕ
ИНН/ КПП: 7820308317/782001001
Р/с: 40702810300000011910
к/с: 30101810000000000852
в ОАО «ПСКБ» г. Санкт-Петербург
БИК: 044030852

Генеральный директор: Власов Владимир Васильевич

Популярное:

  • Лишение прав за превышение скорости россия Лишают прав за превышение скорости? Звоните: 8 (495) 979-03-21 / 8 (495) 943-06-95 С каждым годом на дорогах России увеличивается средняя скорость потоков транспортных средств. Связано это, прежде всего, с прогрессом мирового автопрома. Так, старые модели […]
  • Соглашение передача прав и обязанностей по договору Договор передачи прав и обязанностей по договору аренды Автор документа Договор передачи прав и обязанностей по договору аренды ________________________, в лице _________________________________________, действующего на основании _________________, […]
  • Как подать в суд на установление отцовства и алименты Как подать в суд на установление отцовства и алименты Как получить алименты на содержание ребенка с отца, если родители не состоят в зарегистрированном браке? В случае рождения ребенка вне брака и отказа отца от его содержания, мать ребенка имеет право […]
  • Пдд движение в жилых зонах 17. Движение в жилых зонах ПДД 2018 с комментариями онлайн 17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне […]
  • Закон о защите прав потребителя нарушение сроков ремонта Комментарии к Закону РФ "О защите прав потребителя" На этой странице представлена полезная информация, посвященная «подводным камням» Закона РФ «О защите прав потребителей». Не сомневаемся, что работники многих сервисных центров хорошо разбираются в его […]
  • Advance уголовный кодекс Cheater | Форум Меню навигации Пользовательские ссылки Информация о пользователе Вы здесь » Cheater | Форум » [Advance] Секреты/Читы , Баги/Хаки » [Advance-RP] Уголовный кодекс Advance-RP [Advance-RP] Уголовный кодекс Advance-RP Сообщений 1 страница 1 из […]
  • Задачи по уголовный процессуальный кодекс Уголовный процесс Сайт Константина Калиновского Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. СПб.: Питер, 2005. 272 с. – (Серия «Краткий курс»). Раздел I. Общая часть Глава 1. Понятие уголовного судопроизводства § 2. Цели и задачи уголовного […]
  • Адвокат макеева Адвокат Эвелина Макеева: "Саратовскую систему правосудия нужно менять в корне" 22 сентября 2017, 11:43 Известные адвокаты продолжают делиться своими идеями об улучшении российской и, в частности, саратовской судебной системы. Поводом для дискуссии стал […]
Договор на услуги изготовления изделий