Типовой договор автосервиса на оказание услуг

Оглавление:

Договор по техническому обслуживанию

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

г. Нижний Новгород « » ________ 201_г.

Индивидуальный предприниматель Щенников Сергей Витальевич, действующий на основании свидетельства серия 52 № 004394005, выданного ИФНС по Автозаводскому району г.Нижнего Новгорода 23.03.2009г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ягонцева Валерия Евгеньевича, действующего на основании Доверенности № 52АА 2494992 от 15.05.2015г., с одной стороны, и ______________________________________________________________________

, в лице ______________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока его действия выполнять работы по ремонту или техническому обслуживанию автомобилей на основании заявок Заказчика.

1.2. Фактическое оказание услуг Исполнителем подтверждается заказ-нарядом, в котором указывается стоимость оказанных услуг, количество осмотренных автомобилей, а также другая информация, которую стороны сочтут необходимым указать.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя:

2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, по месту нахождения Исполнителя: г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13., пр-т Октября 4а, ул. Бекетова 16.

2.1.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для оказания услуг и график их работы.

2.1.3. Исполнитель самостоятельно определяет сроки выполнения заявок в зависимости от сложности заявки. Срок выполнения заявки не может быть более 30 дней, если более продолжительный срок выполнения заявки не будет связан с заказом и доставкой необходимых для ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок оказания услуг продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Исполнителю.

2.1.4. В случае необходимости Исполнитель имеет право привлекать для исполнения обязательства по настоящему договору третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет ответственность за действие третьих лиц.

2.1.5. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, и выдаче автомобиля Заказчика в случае отсутствия у представителя Заказчика документов, указанных в п. 2.2.3. настоящего договора.

2.1.6. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, если требуется замена или установка новых запасных частей, не включенных, или не согласованных с Заказчиком в заказ-наряде, без установки которых невозможно обеспечить безопасную и надлежащую работу транспортного средства. Срок приостановки оказания услуг составляет не более 10 (Десяти) дней со дня отправки уведомления в адрес Заказчика.

2.17. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения работ (оказание услуг) по заказ-наряду, если дальнейшее выполнение работ может привести к ненадлежащему качеству выполняемых работ, а Заказчик отказался вносить изменения в заказ-наряд. Заказ-наряд считается расторгнутым по истечению пятнадцати дней со дня отправки уведомления в адрес Заказчика.

2.1.8. Исполнитель имеет право удерживать автомобиль в случае, если оплата услуг (работ) не будет оплачена в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.

2.2.2. Представляет Исполнителю заявки на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Заказчика в соответствие с п. 1.1. настоящего договора.

2.2.3. Уполномоченный представитель Заказчика обязан иметь:

— доверенность на право приема – сдачи автомобиля для оказания услуг (работ), предусмотренных настоящим договором, согласования видов и объемов технического обслуживания или ремонта, иных видов услуг (работ), с указанием марки автомобиля и государственного регистрационного номера;

— документ, удостоверяющий личность;

— сервисную книжку автомобиля (в гарантийный период);

— гарантийный талон или документ заменяющий его (в гарантийный период);

— свидетельство о регистрации транспортного средства (для автомобилей, не поставленных на учет в ГИБДД – ПТС, справку счет, договор купли-продажи).

2.2.4. Заказчик обязан назначить ответственное лицо за оплату услуг Исполнителя.

В случае смены ответственного лица Заказчик информирует об этом Исполнителя в письменном виде в течение 5 (пяти) дней со дня принятия такого решения.

2.2.5. Заказчик обязан соблюдать правила технической эксплуатации, содержания, хранения и ухода за автомобилем в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве по эксплуатации, гарантийном талоне, сервисной книжке, договоре купли-продажи автомобиля.

2.2.6. Забрать автомобиль в течение одних суток с момента окончания Исполнителем работ (услуг) по техническому обслуживанию и (или) его ремонту, а также со дня расторжения заказ-наряда.

2.2.7. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки в течение пятнадцати дней со дня отправки уведомления в адрес Заказчика.

3. Расчеты

3.1 Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, в течение 5 банковских дней с момента подписания Заказчиком заказ-наряда и акта выполненных работ.

3.2. Счет на оплату услуг Исполнителя передается лично представителю Заказчика, имеющему доверенность от Заказчика на получение автомобиля из ремонта.

4. Гарантии

4.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг по ремонту автомобилей Заказчика в соответствии с требованиями ГОСТов, ОСТов и других технических стандартов. Копия сертификата соответствия работ (услуг) Исполнителя прилагается к настоящему договору.

4.2. Гарантия на выполненные услуги: диагностические и регулировочные работы — 14 дней, слесарные – 30 дней, электрические – 30 дней, оригинальные з/ч – 30 дней, неоригинальные з/ч – гарантии нет, капитальный ремонт двигателя – 10000 км пробега или 6 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При невыполнении Заказчиком п. 3.1. настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% стоимости оказания услуг за каждый день просрочки исполнения обязательства по день фактической оплаты долга.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком п. 2.2.6. настоящего договора хранение автомобиля является платным. Стоимость хранения составляет 100 (сто) рублей за каждые сутки.

5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6. Прочее

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года, но в любом случае – до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

6.2. Если ни одна из сторон в течение десяти дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении, настоящий договор считается пролонгированным еще на один год на тех же условиях.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, только если они оформлены письменно в виде дополнительных соглашений, которые подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.4. Все споры, возникающие по настоящему договору, будут разрешаться сторонами путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

6.5. Во всем, что не урегулировано данным договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

6.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.7. Молчание Заказчика признается Сторонами, как отказ от согласования требований, указанных в уведомлении, что является основание для отказа от исполнения заказ-наряда Исполнителем и возникновение обязанностей Заказчика забрать автомобиль, и возместить Исполнителю убытки (расходы), связанные с выполнением заказ-наряда.

6.8. Заказчик выражает свое согласие на совершение Исполнителем любых обеспечительных мер исковых требований, предъявленных к Заказчику, предусмотренных ст.91 АПК РФ.

Договор на оказание услуг

Типовой договор на оказание услуг — договор, согласно которому исполнитель берет на себя обязательства по заданию заказчика оказать определенную услугу, а заказчик обязуется эту услугу или услуги оплатить.

Договор на оказание услуг, точнее его устная форма — один из самых древних договоров в человеческом обществе. Однако специальные нормы, регулирующие эту сферу человеческих взаимоотношений, появились не так уж давно.

Особенности договора на оказание услуг это:

— специфичность объекта (услуги);
— четкий личностный характер.

Особенности типового договора возмездного оказания услуг таковы, что предмет договора — услуга не направленная на создание чего-нибудь материального, а на результат другого типа, а материальная сторона может быть сопутствующей основной цели. Виды услуг, которые можно указать в таком договоре это, например, услуги связи и транспорта, информационные, медицинские, и многие другие. В договор возмездного оказания услуг должны быть обязательно включены перечень услуг, задание и платежный график. Сопутствующими документами, которые включает в себя договор оказания услуг физическим лицом или юридическим являются акт (сдачи и приема услуг или работ), отчеты исполнителя (в том числе и о расходах), дополнительные соглашения и протоколы (разногласий и их согласования).

Договор оказания услуг физическим лицом и договор оказания услуг лицом юридическим, по сути и форме не отличаются друг от друга.

Квитанция-договор — автосервис

Вы можете заказать печать аналогичного бланка строгой отчетности с изменениями,
отвечающими особенностям работы вашей организации. Доставка по Москве и России.

Недорогая доставка ваших бланков
курьерской службой Boxberry до пунктов выдачи по всей России!
Найдите ближайший пункт выдачи заказов
Точная цена зависит от веса и суммы заказа и будет рассчитана при оформлении заказа.

БСО «Квитанция-договор — автосервис» выпущен для выполнения учета организациями при оказании услуг в следующих областях деятельности — автосервис. Типовая форма — квитанция-договор.

Бланк произведен на самокопирующейся бумаги немецкого производства. Самокопирка широко применяется для производства бланков, в т.ч. строгой отчетности, ввиду того, что она позволяет изготовить многослойные комплекты отличающиеся по цвету. Проклейка бланков в комплекты выполняется специальным клеем, который склеивает между собой слои, но при этом комплекты легко разделяются между собой. Все слои очень тонкие плотностью 56-59 г/кв.м., что позволяет изготовить тонкие, надежно копирующиеся формы. Различные цвета слоев упрощают оборот бланка «Квитанция-договор». Текст, который пишется на верхнем слое комплекта дублируется на всех слоях ниже. Иногда для удобства выполняется скрепление комплектов по 25-50 штук. Одновременно необходимо выполнить перфорацию всех слоев БСО, чтобы они легко откреплялись. Еще необходимо использовать картонку, чтобы текст копировался только на слоях одного комплекта не попадая на другие.

Бланк «Квитанция-договор — автосервис» отпечатан размером из 2 слоев. Высокой печатью произведена шестизначная нумерация . При заказе следующего тиража нумерация продлевается с последнего номера. Серия бланка строгой отчетности, которая будет присутствовать на бланке, может выбираться предприятием самостоятельно. Печать бланка «Квитанция-договор» выполнялась офсетным способом изготовлен офсетом в одну краску. На бланке присутствуют выходные данные организации, которая отпечатала бланк, что является необходимым условием в соответствии с законодательством по БСО. Бланк соответствует всем требованиям законодательства РФ и является бланком строгой отчетности.

Вы можете заказать в нашей типографии и другую полиграфию

Меня заинтересовал образец бланка строгой отчетности BS0245 — ‘Квитанция-договор — автосервис’.
Прошу вас связаться со мной по вопросу оформления заказа.

Конференция ЮрКлуба

Нужен договор на оказание услуг СТО

Rustam 14 Сен 2007

Ospo 13 Июн 2009

Tokareva 08 Июл 2009

Господа, если есть у кого форма договора на оказание услуг на ремонт автомобиля (ей) между СТО и физ., юр. лицом , типовая , либо еще какая, прошу выложить, заранее спасибо!

ДОГОВОР
на ремонт, техническое обслуживание автотранспортных средств.
г. __________ «___» ___________ 200 г.

ООО «__________», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора _____________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется выполнить техническое обслуживание и ремонт автомобилей принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Техническое обслуживание производится согласно регламентного перечня работ завода изготовителя по каждому виду ТО.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Производить качественное выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
2.2. Обеспечить сохранность автомобилей, находящихся в ремонте или техническом
обслуживание, с момента их передачи Исполнителю на техническое обслуживание или в ремонт до момента их передачи Заказчику.
2.3. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре оговариваются отдельно в каждом случае, по согласованию с Заказчиком.
2.4. В случае отсутствия на складе Исполнителя необходимых запасных частей, аксессуаров и материалов, поставка осуществляется на основании заказа-клиента в сроки согласованные сторонами.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре.
3.2. Своевременно, не позднее пяти суток, с даты выполнения Исполнителем соответствующего заказа и получения уведомления Исполнителя об окончании выполнения работ (исполнении заказа Заказчика), Заказчик обязуется получить автомобиль и принять результат выполненных Исполнителем работ либо представить Исполнителю мотивированных отказ от принятия автомобиля и/или результата выполненных Исполнителем работ.
3.3. При оформлении заказа Заказчик должен предъявить Исполнителю необходимые документы, а именно: свидетельство о регистрации транспортного средства и доверенность на право сдачи автомобиля в ремонт и на его получение.
3.4. Заказчик обязан информировать Исполнителя об обстоятельствах, относящихся к предмету настоящего Договора.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Оплата стоимости работ, запасных частей и расходных материалов согласно п.1.2., настоящего договора, производится на основании выставленных счетов из расчета объема работ, стоимости запасных частей и расходных материалов.
4.2. Изменение объемов и стоимости работ по настоящему договору производится только при согласовании сторон, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.3. Оплата услуг Исполнителя производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета (либо 100% предоплата). Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или дата, указанная в кассовом чеке, выданном Исполнителем Заказчику в подтверждение оплаты за оказанные услуги.
4.4. Форма оплаты: наличный и безналичный расчеты с возможностью использования авансовых платежей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За просрочку оплаты услуг Исполнителя в соответствии с п. 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору.
5.2. За нарушение срока оказания услуг в соответствии с п. 2 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору.
5.3. За качество деталей, узлов и расходных материалов, предоставляемых для ремонта Заказчиком, а также за дефекты, вызванные качеством ГСМ, Исполнитель ответственности не несет.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
6.1. Результатом выполнения работ по настоящему договору является оформление двухстороннего акта выполненных работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. При получении автомобиля представителем Заказчика необходима доверенность, оформленная надлежащим образом.
6.3. В случае, если Заказчик не забирает транспортное средство после окончания ремонта в течении 5-ти рабочих дней, то оплата пребывания транспортного средства Заказчика на охраняемой территории Исполнителя производиться Заказчиком по тарифам Исполнителя, о чем Заказчик предварительно уведомляется.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
7.1. Гарантия на выполненные работы составляет 30 дней с момента передачи автомобиля Заказчику.
7.2. Если при эксплуатации автомобиля в гарантийный период возникают дополнительные неисправности не связанные с произведенными работами, то их устранение оплачивается Заказчиком по дополнительной калькуляции.
8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31»декабря 200_ г., если не будет досрочно расторгнут или продлен в соответствии с условиями настоящего Раздела 8.
8.2. В случае отсутствия письменного уведомления от какой-либо из Сторон о расторжении Договора за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия, Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год.
8.3. Любая из Сторон вправе в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за тридцать (30) дней до даты предполагаемого расторжения договора. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю все фактически выполненные Исполнителем работы в течение 30-ти дней после начала процедуры расторжения настоящего Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны каждой Стороной Договора.
9.2. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично третьим лицам без предварительного письменного согласия на это Заказчика.
9.3. Настоящий Договор выражает все соглашения и понимание между участвующими сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются положениями настоящего Договора.
9.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в срок не позднее пяти (5) рабочих дней.
9.4. Все споры, связанные с настоящим Договором решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в порядке, предусмотренном действующем законодательством.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

Типовой договор автосервиса

1. Предмет соглашения 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное поьзование аренду нежилое помещение(строение) Тип: Автосервисы. Указанный акт подписывается уполномоченными представителями Сторон, прилагается к контракту и есть его неотъемлемым элементом. — В отечественном современном деловом мире распространены такие понятия, как дилер и типовой дилерский соглашение. Кто же таковой данный дилер и с кем он подписывает собственный дилерский соглашение? Всю землю складывается из потребителей и производителей, а между ними продавцы, поскольку кто то обязан реализовать продукцию произведенную на больших фирмах либо кроме того в небольших мастерских тому, кто ее ожидает и ищет.

Подобно и с разными одолжениями. К примеру, предприятия автомобильной промышлености находятся всего лишь в нескольких городах, а берут люди собственные машинки по всей необъятной стране а также , не редкость, за рубежом. Так вот покупаем мы машину у дилеров. Дилерами именуются такие предприниматели, каковые реализовывают торговлю в розницу продукцией, которую они заблаговременно закупили оптом у большого поставщика.

Так что любой перепродавец разных товаров либо одолжений, агент, посредник есть, в общем познание переводного слова, дилером . Мы же поболтаем об экономическом понятие «дилер» тесно связанным с понятием «типовой дилерский контракт». Юристы дали совет предпринимателю заключить с жильцами коммунальной квартиры пилотный соглашение купли-продажи Многие производители знают, что Сейчас заниматься в один момент продажей и производством продукции, разрываясь на части, не всегда достаточно рентабельно. К примеру, завод создаёт краску, создаёт ее в таком количестве, что краски данной характеристик и всех цветов хватит на покраску нескольких городов, в собственном городе ему столько не сбыть ни за что. Как поступает в таком случае умный производитель товара. Он заключает дилерский соглашение на продажу собственной продукции с представителями из разных городов и весей, а, что бы поставить это дело на долговременную взаимовыгодную договорную базу, он срочно заключает с ними дилерский контракт и они становятся его дилерами. Так формируется дилерская сеть.

Она удачна участникам с обеих сторон. Производитель приобретает дополнительные регионы для реализации собственной продукции. Для закрепления взаимоотношений довольно часто прибегают к разным льготам предоставляемым только дилерам . В этом сильно помогает сторонам грамотно составленный дилерский соглашение, в котором возможно обозначена и особая льготная цена, и бонусные скидки, а также возможность выпуска части товара под личной маркой дилера.

Контракт возмездного оказания услуг есть консенсуальным, двусторонним и возмездным. Кроме того такую возможность может предусмотреть грамотно составленный дилерский соглашение, как возможность приобретать товар на долгий срок реализации без предоплаты , как обслуживание при жажде его клиентов производителем без очереди и вне графика поставок. И данный путь совместной деятельности, что предоставляет нам дилерский контракт касается не только сотрудничества производственных и торговых родов бизнеса, нет, дилерский соглашение возможно заключен между туристической компанией, предлагающей собственные услуги в организации путешествий и более небольшой фирмочкой, которая заключив с поставщиком туруслуг дилерский соглашение и, в соответствии с ним, купив кое-какие льготные условия для продажи путевок, неспешно делается на ноги рядом с этими же агентствами из одной дилерской сети. Подведем итоги и определим, что нужно прописывать при составлении дилерского контракта.

Как и каждый соглашение составляемый между участниками любого процесса, дилерский соглашение распечатывается и подписывается в двух экземплярах и складывается из стандартных договорных пунктов , в которых и определяется сущность сотрудничества участников, определяются права и обязанности сторон, ответственность и штрафные санкции при невыполнения сторонами обязательств , и все льготы и взаимные обязательства. По окончании подписания соглашения стороны смогут приступать к работе и делать собственные обоюдные обязательства. Вы имеете возможность скачать типовой дилерский соглашение с отечественного сайта (ссылочка чуть ниже).
2.1. Цена работ определяется договорной ценой, в соответствии с Приложением №1 к настоящему контракту и образовывает (сумма прописью). Бизнес замысел автосервиса. — В отечественном современном деловом мире распространены такие понятия, как дилер и типовой дилерский контракт. «Типовой бизнес-замысел автосервиса».

25 000 руб. Взять скидку. Главные технико-экономические характеристики проекта: Автосервис будет иметь 7 ремонтных постов строительство и Архитектурное проектирование по типовому проекту автосервиса, СТО, автомойки, шиномонтажа. Примерный типовой бизнес-замысел автосервиса.

Скачать бесплатные бизнес-замыслы из особого каталога: “ЛУЧШИЕ Дмитрий — Контракт дарения квартиры 4. Типовые формы соглашения аренды. Контракт аренды автомобиля. каковые указаны в сервисной книжке и (либо) рекомендованы соответствующим автосервисом. Типовой проект автосервиса. В большинстве случаев при разработке проекта автосервиса проявляется много спорных моментов, уточнений и вопросов Соглашение аренды строений, нежилых помещений и сооружений.

Аренда. Контракт банковского счёта. Контракт возмездного оказания услуг.

Основная Бизнес форум Тендеры Бизнес-замыслы Контракты Изучения Поиск. Замысел типовой застройки автосервиса 46 таблица 4.1. Типовой автосервис – проектирование автосервиса. Популярным методом организации бизнеса есть содержание автосервиса.

Типовой соглашение на оказание одолжений по ремонту и/либо техническому обслуживанию машин» />Автосервис «Техлайн-Авто» проводит заключение контрактов на оказание услуг автотранспорта и других транспортных средств (?типовой соглашение сервисного с работником? возможно ли составить гражданско-правовой соглашение автосервису с работником? — Что такое типовой контракт с работником? потом 1 ответ. Типовые соглашения. Соглашение сотрудничества может заключаться на определенный срок, или быть бессрочным. Представлены как примерные соглашения, так и типовые формы соглашений предусмотренные в Гражданском кодексе РФ. Соглашение возмездного оказания услуг (типовой).

Типовой Соглашение на ведение реестра обладателей ценных бумаг. Типовая форма — квитанция-контракт. Бланк «Квитанция-соглашение — автосервис» отпечатан размером из 2 слоев. Трудовой соглашение работника автосервиса, трудовой соглашение с работником автосервиса, трудовой соглашение для работника автосервиса Соглашение лизинга — Типовой соглашение лизинга — Изюминки соглашения лизинга — Партнеры — Карта сайта.

Где возможно отыскать типовой соглашение на оказание услуг Автосервисом? Благодарю!

Как верно заполнять соглашение аренды жилого помещения?

Увлекательные записи

самые интересные статьи, подобранные как раз для Вас:

На основании взятых результатов созданы советы, каковые смогут быть использованы для увеличения качества оказания услуг на автосервисе при Особенное внимание отечественная автомастерская…

Налогообложение автосервиса. Вы решили организовать бизнес по ремонту автомобилей и техническому обслуживанию Налогообложение:Налоговым кодексом для автосервиса предусмотрен единый налог на…

Главным направлением ее деятельности есть продажа оборудования для материалов и автосервиса для кузовного ремонта. Для получения прайса требуется пройти регистрацию на сайте. Оборудование…

Продажа, обслуживание и монтаж оборудования для станций техобслуживания машин. Каталог с характеристиками и описанием. Цены. Информация о доставке. ЛУЧШИЕ СТОИМОСТИ в Москве от…

В случае если грамотно расположить имеющееся оборудование в объекта, то возможно кроме того расширить нужную площадь автосервиса без повышения неспециализированной площади объекта. Площадь автосервиса наряду с этим не…

Прежде всего необходимо решить, на каких как раз работах будет специализироваться автосервис, это в конечном итоге станет определяющим причиной качества и количества будущей клиентуры. При…

Договор автосервиса на оказание услуг

Договор автосервиса на оказание услуг

Договор на оказание услуг автосервиса На возмездное оказание услуг по 3.2 настоящего договора. вмешиваясь в деятельность автосервиса и не нарушая правила техники безопасности. Договор на оказание услуг автосервиса составляется в двух экземплярах, подписывается сторонами и является основным документом, текст договора может быть изменен Договор на оказание услуг автосервиса составляется в двух экземплярах, подписывается сторонами и является основным документом, текст договора. Типовые договора автосервиса.

Договор оказания услуг по ремонту

Договор оказания услуг по ремонту Запланировав ремонт жилого или промышленного помещения, собственник или управляющим этим помещением, как правило, привлекает для выполнения ремонтных работ индивидуальных предпринимателей или организацию, специализирующуюся на оказании услуг по ремонту. Регламент проведения ремонтных работ, объем и сложность задач, а также сроки выполнения, стоимость и график платежей указывают в договоре оказания услуг по ремонту. В число условий договора входит разработка исполнителем плана проведения ремонтных работ и их оптимизация с целью снижения общих затрат.

Договор автосервиса на оказание услуг

Договор на оказание услуг (выполнение работ) По договору об оказании услуг Исполнитель обязуется в срок оказать услугу (выполнить работу), а Заказчик принять и оплатить оказанную услугу (выполненную работу). Предметом договора возмездного оказания услуг являются нематериальные услуги.

Иначе говоря это деятельность, основная цель которой не направлена на создание овеществленного результата.

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг Подборка наиболее важных документов по запросу Дополнительное соглашение к договору оказания услуг (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Статьи, комментарии, ответы на вопросы . Дополнительное соглашение к договору оказания услуг Путеводитель по сделкам. Возмездное оказание услуг.

Техлайн Авто

Техлайн Авто Договор на техническое обслуживание Автосервис «Техлайн-Авто» проводит заключение договоров на оказание услуг (выполнение работ) по корпоративному техническому обслуживанию автомобилей, автотранспорта и других транспортных средств (типовой договор сервисного технического обслуживания, ремонта автомобилей и автотранспортных средств). Образец договора на сервисное и техническое обслуживание автомобилей между ООО «Техлайн-Авто» и Заказчиком полностью соответствует правовым нормам законодательства Российской Федерации и публикуется в этом разделе для ознакомления. По всем вопросам заключения договора сервисного технического обслуживания, ремонта автомобилей и других автотранспортных средств просим компании и юридические лица непосредственно обращаться в ООО «Техлайн-Авто» по указанным на сайте адресам и телефонам. ДОГОВОР № ____________ на оказание услуг (выполнение работ) по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств г.

Договор на оказание услуг автосервиса

Договор на оказание услуг автосервиса «___» ________ 20___ года Индивидуальный Предприниматель Соколов Андрей Анатольевич (свидетельство о государственной регистрации № 304744714900102), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» . с одной стороны, и __________________________ (наименование организации заказчика) . именуемое в дальнейшем «Заказчик» .

Договор возмездного оказания услуг (образец)

Договор возмездного оказания услуг (образец) Договор возмездного оказания услуг (образец) Договор возмездного оказания услуг часто используется в практике предпринимательской деятельности. По этому договору предприниматель может как оказывать услуги, так и приобретать их для собственных нужд. Договор возмездного оказания услуг, образец которого приводится ниже, содержит универсальные условия, подходящие практически для любого договора этого вида.

Договор оказания услуг

Договор автосервиса на оказание услуг

Порядок и условия оказания услуг, в рамках настоящего Договора, на оказание услуг по ТО и ремонту на станции технического обслуживания ( СТО). 1.1. Предметом Договора является оказание услуг, связанных с проведением дней осуществляет предоплату в размере 100 % суммы счета в рублях в.

Договор возмездного оказания услуг образец.

Конференция ЮрКлуба

Tokareva 08 Июл 2009 Господа, если есть у кого форма договора на оказание услуг на ремонт автомобиля (ей) между СТО и физ. юр. лицом. типовая. либо еще какая, прошу выложить, заранее спасибо! ДОГОВОР на ремонт, техническое обслуживание автотранспортных средств. г.

Договор на оказание услуг автосервиса

Договор на оказание услуг автосервиса «___» ________ 20___ года Индивидуальный Предприниматель Соколов Андрей Анатольевич (свидетельство о государственной регистрации № 304744714900102), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» . с одной стороны, и __________________________ (наименование организации заказчика) . именуемое в дальнейшем «Заказчик» .

Договор на оказание услуг

Договор на оказание услуг Договор на оказание услуг может быть заключен между двумя сторонами: заказчиком и исполнителем.

Согласно этому документу, заказчик обязуется принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить ее, тогда как другая сторона должна в обозначенные сроки исполнить взятые на себя обязательства по выполнению конкретной работы или услуги. В качестве предмета договора, как правило, выступают нематериальные услуги (материальный итог является следствием их выполнения). Если говорить о наиболее популярных разновидностях подобных соглашений, следует выделить следующие док-ты: – Договор на оказание курьерских услуг; – Договор на оказание рекламных услуг; – Договор на оказание юридических услуг; – Договор на оказание медицинских услуг; – Договор на оказание бухгалтерских услуг; – Договор на оказание посреднических услуг; – Договор на оказание транспортных услуг; – Договор на оказание коммунальных услуг; – Договор на оказание риэлторских устлуг. Каким бы ни был профиль соглашения, в каждом конкретном случае документ обладает рядом общих факторов, которые в обязательном порядке отображаются в нем.

Обман в автосервисе — как его избежать и что делать, если Вас обманули?

Обман в автосервисе — как его избежать и что делать, если Вас обманули? Добрый день Уважаемые читатели! Каждый автовладелец хотя бы раз в год обращается к услугам автосервиса, особенно это касается владельцев новых автомобилей. В этой статье мы подробно рассмотрим возможные варианты обмана автолюбителей и расскажем как защитить Ваши права в случаи их нарушения.

И так, всем известно что автосервис необходимо выбирать с особой тщательностью, поскольку от качества ремонта напрямую зависит ваша безопасность и срок дальнейшей эксплуатации ТС.

Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля

Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

Типовой договор на оказание услуг автосервиса

index / типовой договор на оказание услуг автосервиса / акт оказание услуг / возмездное оказание медицинских услуг м. буянов оказание первой медицинской помощи типовой договор на оказание рекламных услуг оказание коррекционной помощи алкоголикам договор на оказание транспортных услуг оказание услуг по охране оказание юр.

Популярное:

  • Адвокат в омске бесплатная консультация Об оказании юридической помощи адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи Порядок приема граждан адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, предусмотренной Федеральным […]
  • Госпошлина расчет калькулятор суд общей юрисдикции Калькулятор расчета госпошлины Предназначен для расчета суммы государственной пошлины, которую необходимо оплатить при подаче искового или иного заявления в суд общей юрисдикции или арбитражный суд, а также для ознакомления с суммами государственных пошлин […]
  • Роспотребнадзор 25 статья Размещен: 19 Февраля 2013 г. Об утверждении Перечня должностей Федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Роспотребнадзора, при назначении на которые граждане и при замещении которых Федеральные государственные гражданские служащие […]
  • Гражданский кодекс сз рф 2018 Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" Документ является поправкой к Принят Государственной Думой 10 мая 2018 года Одобрен Советом Федерации 16 мая 2018 […]
  • Статья 180 ук рф комментарий Статья 180 ук рф комментарий 1. Правовой режим товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров определяется в Российской Федерации Законом РФ от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест […]
  • Нужна ли лицензия ип на строительные работы ИП собирается заниматься строительством - предполагаются малоэтажное строительство коттеджей (не более трех этажей), а также их ремонт. Нужно ли получать для этого какие-либо разрешения и лицензии? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Для […]
  • Ч1 ст 4 гк рф Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени 1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения […]
  • Мировой суд томской области Закон Томской области от 14 февраля 2014 года №18-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О мировых судьях в Томской области" Внести в Закон Томской области от 10 марта 2000 года N 7-ОЗ "О мировых судьях в Томской области" (Официальные ведомости […]
Типовой договор автосервиса на оказание услуг