Договор на оказание услуг по установке жалюзи

Изготовление и установка жалюзи

Основные сведения

Уникальный номер закупки

Номер закупки

Изготовление и установка жалюзи

Ускоренная регистрация за 15 минут!

Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет три рабочих дня.

Документация процедуры

Сведения об организаторе

Наименование организатора Организатор

Общество с ограниченной ответственностью Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО Алмаз-Антей
Все закупки и тендеры СЗРЦ Концерна ВКО Алмаз-Антей

192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 120

192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 120

Адрес электронной почты

Ф.И.О. контактного лица

Подвязников Михаил Львович

Место рассмотрения предложений

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 [email protected]

Список лотов

Подрядчик обязуется по заявкам заказчика производить замеры, изготовление и установку жалюзи в помещениях заказчика согласно спецификации (приложение №1 к договору), а заказчик обязуется принимать результат работы и оплачивать его.

Этапы закупочной процедуры

Дата и время окончания срока приема заявок

Дата и время вскрытия заявок

Дата подведения итогов

Цена договора и требования к обеспечению

Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика производить замеры, изготовление и установку Жалюзи в помещениях Заказчика согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принимать результат Работы и оплачивать его.

Размер обеспечения заявки (в рублях)

328 000,00 (сумма блокируется)

Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

Для участия в тендере предоставьте обеспечение

328 000,00 на 50 дней

Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

* Если это является обязательным условием

Получите банковскую гарантию от партнера ЭТП ГПБ

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120Рассчитать логистику >

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.В стоимость Работ входит стоимость материалов, выполнение работ по замеру, изготовлению и монтажу жалюзи, расходы по доставке к месту монтажа, налоги, сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ, иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.Работы осуществляются Подрядчиком по письменной заявкой от Заказчика, в которой указывается конкретный вид жалюзи, материал, ширина, высота, количество, сроки выполнения работ, название помещения и адрес объекта, в котором необходимо установить жалюзи.

Требования к электронной подписи поставщиков

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к документации

Официальный сайт, на котором размещена документация

Заказчики, с которыми заключается договор

СЗРЦ Концерна ВКО Алмаз-Антей

Подвязников Михаил Львович

192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 120

192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 120

Классификатор ОКПД2

Классификатор ОКВЭД2

Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

«Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика производить замеры, изготовление и установку Жалюзи в помещениях Заказчика согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принимать результат Работы и оплачивать его.»

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,8% годовых

Тендерная гарантия
  • От 2,8% годовых
  • До 60 дней
  • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
Гарантия на возврат аванса
  • От 3% годовых
  • До 1,5 лет
  • Любые заказчики и поставщики
Гарантия на исполнение контракта
  • От 3,1% годовых
  • До 2х лет
  • Гибкий подход при рассмотрении

Похожие торги

Закупки корпоративных заказчиков

Аукцион на повышение

до 19.10.2018 г., 15:00

Закупки корпоративных заказчиков

Аукцион на повышение

до 19.10.2018 г., 15:00

Закупки корпоративных заказчиков

Аукцион на повышение

до 19.10.2018 г., 15:00

Закупки корпоративных заказчиков

Аукцион на повышение

до 19.10.2018 г., 15:00

Закупки корпоративных заказчиков

ПАО Южный Кубасс

Цена не указана

до 28.09.2018 г., 11:00

Закупки корпоративных заказчиков

Цена не указана

до 24.09.2018 г., 13:30

Закупки корпоративных заказчиков

Аукцион на повышение

до 23.10.2018 г., 16:00

Закупки корпоративных заказчиков

Аукцион на повышение

до 23.10.2018 г., 16:00

У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 15 минут. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.

  • Скачать презентацию
  • Реклама на ЭТП ГПБ
  • Безопасность платежей

Поставки для Группы компаний Газпром

Поставки для заказчиков-субъектов 223-ФЗ, а также крупных коммерческих организаций (АО «ОМЗ», АО «Российские космические системы», АО «МАШ», АО «Газпром-Медиа Холдинг», ПАО «Урал Машзавод», АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО «Газпромбанк», Группа компаний Росводоканал и другие.

Торги по реализации непрофильных активов организаций (автотранспортная техника, квартиры, помещения, заводы, земельные участки)

У нас действует специальная клиентская программа, по которой вы можете принять участие в торгах сейчас

Поставки для Группы компаний Газпром

Поставки для заказчиков-субъектов 223-ФЗ, а также крупных коммерческих организаций (АО «ОМЗ», АО «Российские космические системы», АО «МАШ», АО «Газпром-Медиа Холдинг», ПАО «Урал Машзавод», АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО «Газпромбанк», Группа компаний Росводоканал и другие.

Торги по реализации неликвидного имущества (болты, гайки, станки, оборудование, трубная продукция)

У нас действует специальная клиентская программа, по которой вы можете принять участие в торгах сейчас

Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (ГАЗПРОМБАНК (Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных протоколов и технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa International и Mastercard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard SecureCode, MirAccept). Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.

Перед оплатой Владелец карты должен быть уверен, что Банк-эмитент карты разрешает отплаты через интернет и активировал для карты функционал 3DS. При отсутствии в Банке-эмитенте правильной активации 3DS и связки с номером телефона к Вам просто не придет смс для подтверждение операции.

При оплате данные Вашей пластиковой карты вводятся на платежной странице Банка с использованием защищенного канала. Информация передаётся в зашифрованном виде и обрабатывается только на специализированном сервере банка.

После нажатия кнопки «оплатить» Вы будете направлены на защищенную платежную страницу процессингового центра Банка, где необходимо ввести данные пластиковой карты.

В случае успешной авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата проведена и/или описание порядка получения товара/услуги.

При ошибочном перечислении денежных средств необходимо заполнить Заявление о возврате денежных средств. В заявлении необходимо указать паспортные данные заявителя и номер ключа, полученного на адрес электронной почты после оплаты тарифа. В соответствии с п. 4.18 Лицензионного соглашения, возврат денежных средств возможен только до момента активации тарифа при помощи полученного ключа активации. Возврат денежных средств будет произведен на банковскую карту с которой производилась оплата тарифа.

Оказание услуг по изготовлению и установке жалюзи

Основные сведения

Уникальный номер закупки

Номер закупки

0147/15/2.2/0013956/КамчатГП/ЗП/ГОС/Э/13.05.2015

Оказание услуг по изготовлению и установке жалюзи

Ускоренная регистрация за 15 минут!

Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет три рабочих дня.

Документация процедуры

Сведения об организаторе

Наименование организатора Организатор

открытое акционерное общество «Камчатгазпром»
Все закупки и тендеры «Камчатгазпром»

683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск — Камчатский, Пограничная, д. 19

683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, д. 19

Адрес электронной почты

Ф.И.О. контактного лица

Залетова Оксана Георгиевна

Место рассмотрения предложений

в Автоматизированной системе электронных закупок ОАО «Газпром» (АСЭЗ).

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 [email protected]

Список лотов

Оказание услуг по изготовлению и установке жалюзи

Этапы закупочной процедуры

Дата и время окончания срока приема заявок

Дата и время вскрытия заявок

Подведение итогов не позднее

Дата подведения итогов

Цена договора и требования к обеспечению

Оказание услуг по изготовлению и установке жалюзи

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

* Если это является обязательным условием

Получите банковскую гарантию от партнера ЭТП ГПБ

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Согласно закупочной документации

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно закупочной документации

Требования к электронной подписи поставщиков

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к документации

Официальный сайт, на котором размещена документация

Заказчики, с которыми заключается договор

Залетова Оксана Георгиевна

683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск — Камчатский, Пограничная, д. 19

683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, д. 19

Классификатор ОКПД2

Классификатор ОКВЭД2

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

«Оказание услуг по изготовлению и установке жалюзи»

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,8% годовых

Тендерная гарантия
  • От 2,8% годовых
  • До 60 дней
  • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
Гарантия на возврат аванса
  • От 3% годовых
  • До 1,5 лет
  • Любые заказчики и поставщики
Гарантия на исполнение контракта
  • От 3,1% годовых
  • До 2х лет
  • Гибкий подход при рассмотрении

Похожие торги

Торги ГК Газпром

до 02.10.2018 г., 10:00

Торги ГК Газпром

до 01.10.2018 г., 10:00

Торги ГК Газпром

ПАО ГАЗПРОМ ЗАКУПКИ

до 01.10.2018 г., 10:00

Торги ГК Газпром

до 01.10.2018 г., 10:00

Торги ГК Газпром

Авиапредприятие «Газпром авиа»

до 28.09.2018 г., 12:00

Торги ГК Газпром

до 01.10.2018 г., 12:00

Торги ГК Газпром

до 01.10.2018 г., 10:00

Торги ГК Газпром

ПАО ГАЗПРОМ ЗАКУПКИ

до 01.10.2018 г., 10:00

У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 15 минут. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.

  • Скачать презентацию
  • Реклама на ЭТП ГПБ
  • Безопасность платежей

Поставки для Группы компаний Газпром

Поставки для заказчиков-субъектов 223-ФЗ, а также крупных коммерческих организаций (АО «ОМЗ», АО «Российские космические системы», АО «МАШ», АО «Газпром-Медиа Холдинг», ПАО «Урал Машзавод», АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО «Газпромбанк», Группа компаний Росводоканал и другие.

Торги по реализации непрофильных активов организаций (автотранспортная техника, квартиры, помещения, заводы, земельные участки)

У нас действует специальная клиентская программа, по которой вы можете принять участие в торгах сейчас

Поставки для Группы компаний Газпром

Поставки для заказчиков-субъектов 223-ФЗ, а также крупных коммерческих организаций (АО «ОМЗ», АО «Российские космические системы», АО «МАШ», АО «Газпром-Медиа Холдинг», ПАО «Урал Машзавод», АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО «Газпромбанк», Группа компаний Росводоканал и другие.

Торги по реализации неликвидного имущества (болты, гайки, станки, оборудование, трубная продукция)

У нас действует специальная клиентская программа, по которой вы можете принять участие в торгах сейчас

Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (ГАЗПРОМБАНК (Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных протоколов и технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa International и Mastercard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard SecureCode, MirAccept). Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.

Перед оплатой Владелец карты должен быть уверен, что Банк-эмитент карты разрешает отплаты через интернет и активировал для карты функционал 3DS. При отсутствии в Банке-эмитенте правильной активации 3DS и связки с номером телефона к Вам просто не придет смс для подтверждение операции.

При оплате данные Вашей пластиковой карты вводятся на платежной странице Банка с использованием защищенного канала. Информация передаётся в зашифрованном виде и обрабатывается только на специализированном сервере банка.

После нажатия кнопки «оплатить» Вы будете направлены на защищенную платежную страницу процессингового центра Банка, где необходимо ввести данные пластиковой карты.

В случае успешной авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата проведена и/или описание порядка получения товара/услуги.

При ошибочном перечислении денежных средств необходимо заполнить Заявление о возврате денежных средств. В заявлении необходимо указать паспортные данные заявителя и номер ключа, полученного на адрес электронной почты после оплаты тарифа. В соответствии с п. 4.18 Лицензионного соглашения, возврат денежных средств возможен только до момента активации тарифа при помощи полученного ключа активации. Возврат денежных средств будет произведен на банковскую карту с которой производилась оплата тарифа.

Этот стильный аксессуар уже давно стал неотъемлемой частью самых различных интерьеров. Жалюзи отлично «вписываются» в интерьер любого пространства: и офисного помещения, и современной городской квартиры, и уютного загородного дома.

Считается, что основное назначение жалюзи – защита от солнечных лучей и, соответственно, от теплового излучения. Это действительно так: жалюзи позволяют регулировать освещенность в помещении. Но только этим их функции не ограничиваются: современные жалюзи также служат надежной защитой от посторонних глаз, а также достойным украшением интерьера.

Наиболее популярными являются вертикальные, горизонтальные и рулонные жалюзи из пластика, дерева или алюминия.
Классическим и самым простым вариантом по праву считаются вертикальные жалюзи. Они незаменимы в тех случаях, когда необходимо визуально разделить пространство или отгородить часть помещения, выделить его. Они также помогут «поднять» потолок и зрительно расширить комнату.

Конструкция таких «занавесок» проста, но, тем не менее, очень надежна. Широкий выбор фактур и расцветок делает жалюзи уместными в любом помещении. Мы рекомендуем своим клиентам выбирать жалюзи в Королеве и Мытищах мультифактурных моделей: их трудно отличить от классических штор (в закрытом состоянии), но они гораздо практичнее последних. Часто их ищут по запросу «рулонные шторы на пластиковые окна».

Для небольших пластиковых окон более выигрышным вариантом будут горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, которые устанавливаются непосредственно на оконную раму и освобождают тем самым подоконник.

Открываются такие жалюзи собиранием ламелей (планок) вверху.
Наиболее прочными и функциональными являются жалюзи из алюминия. Зачастую их устанавливают между рамами. В таком случае они не только защищают от световых лучей и тепловой энергии, но и снижают уровень шума. Многие жалюзи покрываются специальным эмалевым напылением, отражающим солнечные лучи, или имеют перфорацию для пропуска рассеянного света. Главное преимущество алюминиевых ламелей – устойчивость к деформации и выгоранию. Жалюзи могут оснащаться дополнительным механизмом нижней фиксации или иметь нестандартное оформление.

Рулонные жалюзи типа похожи на традиционные шторы. Это конструкции из цельных полотен ткани, закрывающие весь проем окна. При этом необходимый уровень освещенности в комнате достигается за счет подбора материала с определенными свойствами.

Открывать/закрывать жалюзи можно вручную или пультом ДУ. Существует возможность заказа изделий с оригинальным авторским рисунком или корпоративной символикой (для офисных помещений). Мы предлагаем тканевые жалюзи в Королеве рулонного и кассетного типов. Материал, из которого выполнены наши шторы, пропитан специальными антибактериальными, антистатическими и пылеотталкивающими смесями, поэтому их можно устанавливать в любых помещениях.

В последнее время все более популярными становятся шторы-плиссе, представляющие собой плиссированную ткань, закрепленную на специальном профиле. Как правило, их используют на нестандартных окнах (арочных, мансардных и т.д.) и окнах сложной конфигурации.

Заказать рулонные жалюзи или жалюзи другого типа в Королеве и Мытищах можно у нас. Смело пишите и звоните, подберем оптимальный вариант.

323 000 000,00 руб. | Закупка №31705632851. Оказание услуг по установке перегородок и жалюзи

Основные данные

Дополнительно

  1. Этап : Аналитика и подготовка заявки
    • Принять решение об участии
    • Подготовить документы и подать заявку

  2. Этап : Участие в торгах
    • Принять участие в торгах

  3. Этап : Обеспечение и подписание контракта
    • Внести обеспечение контракта
    • Подписать контракт

  4. Этап : Исполнение и контроль оплаты контракта
    • Исполнить контракт
    • Проконтролировать оплату

OTC CRM — специализированная система, позволяющая эффективно организовать работу с тендерами. Система находит интересные для Вашей компании тендеры и, в зависимости от параметров тендера, ведет Вас поэтапно к победе. На каждом шаге система автоматически ставит задачи, которые нужно выполнить, чтобы заполучить интересный Вам контракт.

К сожалению, прием заявок на данную закупку уже завершен/договор по данной закупке заключается с конкретным единственным поставщиком.

Для получения подобных контрактов рекомендуем своевременно находить и готовиться к закупкам. В этом Вам поможет система OTC CRM.

OTC CRM — специализированная система, позволяющая эффективно организовать работу с тендерами. Система находит интересные для Вашей компании тендеры, и в зависимости от параметров тендера ведёт Вас поэтапно к победе. На каждом шаге система автоматически ставит задачи, которые нужно выполнить, чтобы заполучить интересный Вам контракт.

Как вернуть деньги за жалюзи и установку, если мне не понравилось?

Заказала жалюзи,обьяснила,что бы хотела скрыть,мастер сделал замер,установили,мне не понравилось,что делать?

18 Января 2017, 19:40 Инна, г. Печора

Ответы юристов (1)

Согласно ст. 29 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей»:

1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Если вы обнаружили недостатки в выполненной работе, пишите исполнителю претензию, в которой отразите свое требование.

С Уважением, Надежда.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

3 007 634,43 руб. | Закупка №0173200003717000090. Оказание услуг по изготовлению и монтажу жалюзи

Основные данные

Дополнительно

  1. Этап : Аналитика и подготовка заявки
    • Принять решение об участии
    • Подготовить документы и подать заявку

  2. Этап : Участие в торгах
    • Принять участие в торгах

  3. Этап : Обеспечение и подписание контракта
    • Внести обеспечение контракта
    • Подписать контракт

  4. Этап : Исполнение и контроль оплаты контракта
    • Исполнить контракт
    • Проконтролировать оплату

OTC CRM — специализированная система, позволяющая эффективно организовать работу с тендерами. Система находит интересные для Вашей компании тендеры и, в зависимости от параметров тендера, ведет Вас поэтапно к победе. На каждом шаге система автоматически ставит задачи, которые нужно выполнить, чтобы заполучить интересный Вам контракт.

К сожалению, прием заявок на данную закупку уже завершен/договор по данной закупке заключается с конкретным единственным поставщиком.

Для получения подобных контрактов рекомендуем своевременно находить и готовиться к закупкам. В этом Вам поможет система OTC CRM.

OTC CRM — специализированная система, позволяющая эффективно организовать работу с тендерами. Система находит интересные для Вашей компании тендеры, и в зависимости от параметров тендера ведёт Вас поэтапно к победе. На каждом шаге система автоматически ставит задачи, которые нужно выполнить, чтобы заполучить интересный Вам контракт.

Популярное:

  • Мировой суд советский район участок 8 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области г. Ростов-на-Дону, ул. Дранко, 108 б, 344018телефоны: 8 (800) 200 5044, (863) 234 50 44факс: (863) 234 50 44 Судебные участки Советского судебного района города Ростова-на-Дону Судебный […]
  • Госпошлина в мировой суд нк Статья 333.19 НК РФ. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями СТ 333.19 НК РФ. 1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с […]
  • Покупка дома в краснодарском крае станица Подскажите где в Краснодарском крае лучше купить дом РАБОТЫ НЕТ.Летом баня,пылища,дышать нечем.Влажность, сырость. В течение года огромные перепады температур что очень неполезно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Детских садов,школ,поликлиник […]
  • Получить выписку егрп в одинцово Где заказать выписку из ЕГРН (ЕГРП) в Одинцово Для получения официальной справки ЕГРН в электронном виде, введите кадастровый номер или адрес объекта, выберите тип выписки и оплатите. Стоимость заказа выписок из ЕГРН онлайн в Одинцово 1. Об основных […]
  • Расчет цены иска и государственной пошлины Расчет цены иска и государственной пошлины Суды придерживаются следующей позиции: Госпошлина рассчитывается от суммы, на которую уменьшается размер алиментов (от цены иска). Пример расчета размера госпошлины в суд при обращении с иском об уменьшении размера […]
  • Штраф за 290 ук рф Смягчены штрафы за взятки в статьях 290 и 291 УК РФ. Президент РФ В.В. Путин 08.03.2015 подписал Федеральный закон №40-ФЗ. Данным законом вносятся поправки в Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми снижаются размеры […]
  • Поменять водительские права уфа ek9realplayaz › Блог › Замена водительского удостоверения в 2018 г. Памятка. Обновление поста от 14 сентября 2011 года.Недавно меняли права жене.Времени затрачено порядка 4-х часов, денег 3590 рублей.Действие происходило в г. Уфе (прописка — Кировский […]
  • Ук рф 190 Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в […]
Договор на оказание услуг по установке жалюзи